順延工期在辦理該程序的時候，是需要按照相關(guān)的工程中的流程要求規(guī)定來進(jìn)行的，而簽證單就是其中所需要提交一類法律文書材料。那么今天就跟法律快車小編一起來看看順延工期簽證單怎么寫以及相關(guān)問題的解答是怎樣的吧！
一、順延工期簽證單怎么寫
應(yīng)我公司邀請，來我公司進(jìn)行（商務(wù)事由），原簽證有效期至________年____月____日，因事務(wù)尚未完成，需要繼續(xù)在**停留，特申請簽證延期至________年____月____日，望予以批準(zhǔn)。
申請人信息如下：姓名：國籍：護(hù)照號碼：出生日期：
我公司保證申請人材料絕對真實(shí)，如有弄虛作假，愿意承擔(dān)法律責(zé)任，并將按照《中華人民共和國外國人入境出境管理法》有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)管理責(zé)任，如該人在簽證有效期內(nèi)，從事與簽證事由不符的活動，我公司將按照相關(guān)規(guī)定立即向公安機(jī)關(guān)出入境管理部門報告，并及時辦理簽證變更、注銷、吊銷等手續(xù)。
負(fù)責(zé)人簽字：
單位名稱：________年____月____日
二、法律規(guī)定
2020年建工企業(yè)申請工期延期應(yīng)當(dāng)事前約定并經(jīng)發(fā)包人或者監(jiān)理人簽證等方式確認(rèn)，承包人雖未取得工期順延的確認(rèn)，但能夠證明在合同約定的期限內(nèi)向發(fā)包人或者監(jiān)理人申請過工期順延且順延事由符合合同約定，承包人以此為由主張工期順延的，人民法院應(yīng)予支持。
《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》
第六條 當(dāng)事人約定順延工期應(yīng)當(dāng)經(jīng)發(fā)包人或者監(jiān)理人簽證等方式確認(rèn)，承包人雖未取得工期順延的確認(rèn)，但能夠證明在合同約定的期限內(nèi)向發(fā)包人或者監(jiān)理人申請過工期順延且順延事由符合合同約定，承包人以此為由主張工期順延的，人民法院應(yīng)予支持。當(dāng)事人約定承包人未在約定期限內(nèi)提出工期順延申請視為工期不順延的，按照約定處理，但發(fā)包人在約定期限后同意工期順延或者承包人提出合理抗辯的除外。