案情：
2010年12月3日，原告朱老板、被告張老師簽訂了建房合同。合同約定，原告為被告建房，包工包料，建造面積約330平方米，價(jià)格每平方米660元；建房期限自開(kāi)工之日至2011年2月1日（計(jì)60個(gè)太陽(yáng)日）等。原告于2010年12月3日開(kāi)工。
由于建設(shè)行政主管部門(mén)許可被告的建筑面積是73平方米范圍內(nèi)，被告的建房面積超出了許可范圍，行政執(zhí)法局于2010年12月25日向被告送達(dá)了“責(zé)令停止違法行為通知書(shū)”，責(zé)令被告2010年12月25日前停止一切違建行為。
2011年2月3日，被告在第一層樓房建好后入住，原告繼續(xù)建造第二層。原告建好了第二層后，被告于2011年6月使用。2011年7月10日，原告結(jié)束了施工。原告實(shí)際建房面積是290平方米，被告已支付原告建房款177196元。
在訴訟中，被告對(duì)原告的工程量和認(rèn)為原告未完工的部分不申請(qǐng)鑒定。雙方為工程款結(jié)算發(fā)生爭(zhēng)議，朱老板起訴要求被告張老師給付下剩工程款16000元、賠償損失30000元、支付違約金20000元，合計(jì)66000元。
分歧：
原告朱老板訴稱(chēng)：
合同約定建房期限至2011年2月1日（計(jì)60個(gè)太陽(yáng)日）；建造面積約330平方米，包工包料，價(jià)格每平方米660元；施工中如遇執(zhí)法干擾造成停工，一切損失由被告承擔(dān)。
我實(shí)際建造房屋面積是290平方米，被告現(xiàn)仍欠我建房款16000元。由于被告的建房手續(xù)不全，施工中被全椒縣城市管理行政執(zhí)法局責(zé)令停工，施工期限延長(zhǎng)至2011年7月，導(dǎo)致原材料和人員工資上漲，造成我損失30000元，其中材料差價(jià)12000元、木工工資差價(jià)10000元、誤工費(fèi)6000元、運(yùn)輸費(fèi)2000元。
被告張老師辯稱(chēng)：
我是翻建危房，有合法的審批手續(xù)，并按規(guī)定交納了工程保證金，不屬違章建筑，沒(méi)有造成工程延期；建房合同是我與原告在平等、自愿基礎(chǔ)上協(xié)商一致簽訂的，雙方均應(yīng)遵守。
原告實(shí)際建筑的房屋面積是290平方米，工程總價(jià)款是191400元，我已支付原告177196元，再扣除樓梯扶手2742元，尚欠原告工程款11462元。
合同約定的質(zhì)量保證金是工程款的5%，扣除質(zhì)量保證金后，我已不欠原告的工程款。合同約定的建房期限是2010年12月3日至2011年2月1日，但我的房屋至今沒(méi)有竣工，原告違約應(yīng)支付我違約金20000元。
另原告建房中使用了我拆除舊房的紅磚50000塊，房屋東邊山墻是我家原先砌的，原告應(yīng)賠償我磚和山墻的費(fèi)用38000元。
裁決：
參照《最高人民法院〈關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋〉》第二條、第十三條和依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第五十二條第（五）項(xiàng)、第二百八十六條、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條之規(guī)定，安徽省全椒縣人民法院一審判決如下：
被告張老師于本判決生效后十日內(nèi)給付原告朱老板下欠建房款14204元；駁回原告朱老板的其它訴訟請(qǐng)求。
評(píng)析：
建設(shè)工程合同只有在違反效力性強(qiáng)制法規(guī)時(shí)才能認(rèn)定無(wú)效。原、被告訂立建房合同約定的建筑面積明顯超過(guò)了建設(shè)行政主管部門(mén)許可的建筑面積，且被告在訴訟中一直沒(méi)有提供翻建危房的建設(shè)規(guī)劃許可手續(xù)，因此被告的建房行為違反了法律、行政法規(guī)規(guī)定的“三證齊備、方可建設(shè)”的強(qiáng)制性規(guī)定，故原、被告訂立的建房合同應(yīng)為無(wú)效。
建設(shè)工程合同雖然也屬于合同當(dāng)中的一種，受到《合同法》的調(diào)整，但由于建設(shè)工程合同性質(zhì)的特殊性，在合同本身被確認(rèn)無(wú)效后，并不象其他合同那樣——被確認(rèn)無(wú)效后就自始無(wú)效、因無(wú)效合同取得的財(cái)產(chǎn)各自返還。因?yàn)榻ㄔO(shè)工程合同不管是否合法有效，一旦履行后，一方的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)都物化成了不動(dòng)產(chǎn)，無(wú)法返還，或者返還將使財(cái)產(chǎn)價(jià)值嚴(yán)重受損。正是基于上述原因，《最高人民法院〈關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋〉》第二條規(guī)定：“建設(shè)工程施工合同無(wú)效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，承包人請(qǐng)求參照合同約定支付工程價(jià)款的，應(yīng)予支持。”也就是說(shuō)，建設(shè)工程合同無(wú)效后，主要還是看工程能否通過(guò)竣工驗(yàn)收，如果能夠通過(guò)驗(yàn)收，可以參照無(wú)效合同中的約定來(lái)支付工程款。
本案中，由于被告在第一層樓房建好后入住，在2011年6月就實(shí)際占有、使用了原告建造的290平方米房屋，且被告入住至今，該房屋亦未出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，故建房合同雖然無(wú)效，但本案應(yīng)參照合同約定的單位面積造價(jià)和實(shí)際建筑面積計(jì)算工程款。
原、被告在訴訟中對(duì)房屋的單位面積造價(jià)（660元/平方米）、建造面積（290平方米）、總工程款（191400元）和已付工程款（177196元）均沒(méi)有異議，故被告尚欠原告建房款14204元。原告在訴訟中未能舉證證明被告因違建造成的原材料和人員工資上漲的損失，故原告要求被告賠償損失30000元，法院依法不予支持。原告在訴訟中增加20000元違約金的請(qǐng)求，因原告沒(méi)有就增加請(qǐng)求部分依法交納訴訟費(fèi)用，故對(duì)原告的該項(xiàng)請(qǐng)求不予審理。被告辯稱(chēng)原告的工程款應(yīng)扣除樓梯扶手一半的費(fèi)用2742元，因被告在訴訟中對(duì)樓梯扶手的費(fèi)用5484元舉證不力，故法院不予采納。
原、被告訂立的建房合同無(wú)效，且原告建造的房屋已實(shí)際交付給被告使用，被告辯稱(chēng)原告沒(méi)有按圖紙和合同約定施工及工程沒(méi)有竣工，根據(jù)《最高人民法院〈關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋〉》第十三條“建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的，不予支持；但是承包人應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)對(duì)地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔(dān)民事責(zé)任。”之規(guī)定，法院依法也不予采納。被告辯稱(chēng)原告應(yīng)賠償其舊磚和山墻的費(fèi)用38000元，因該辯稱(chēng)屬另一法律關(guān)系，本案依法不予審理。