建設(shè)工程合同工期可以合法順延嗎
建設(shè)工程合同工期可以合法順延。當(dāng)事人可以約定順延工期的方式和期限,承包人應(yīng)當(dāng)在約定期限內(nèi)按照約定方式提出工期順延申請,順延事由符合合同約定的,工期可以合法順延。建設(shè)工程合同工期可以合法順延嗎的法律依據(jù)
《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(一)》第十條
當(dāng)事人約定順延工期應(yīng)當(dāng)經(jīng)發(fā)包人或者監(jiān)理人簽證等方式確認(rèn),承包人雖未取得工期順延的確認(rèn),但能夠證明在合同約定的期限內(nèi)向發(fā)包人或者監(jiān)理人申請過工期順延且順延事由符合合同約定,承包人以此為由主張工期順延的,人民法院應(yīng)予支持。
當(dāng)事人約定承包人未在約定期限內(nèi)提出工期順延申請視為工期不順延的,按照約定處理,但發(fā)包人在約定期限后同意工期順延或者承包人提出合理抗辯的除外。