每到年末，社會(huì)上就會(huì)出現(xiàn)因?yàn)橹T如工程欠款引發(fā)的工程結(jié)算糾紛，這些糾紛大都是與老板溝通未得到切實(shí)解決。許多工人會(huì)選擇通過法律途徑解決，向法院向老板進(jìn)行起訴，通過打官司強(qiáng)制要求老板還款。
一、2018年工程結(jié)算糾紛起訴書范本
起訴單位：(全稱)：______市______縣______建筑公司。
企業(yè)性質(zhì)：集體。
經(jīng)營范圍：工業(yè)與民用建筑。
流動(dòng)資金：169.5萬元。
何時(shí)經(jīng)何部門批準(zhǔn)開業(yè)：______年______月份經(jīng)______縣基建局批準(zhǔn)。
地址：______縣______鄉(xiāng)______電話：______________________。
開戶銀行：______工區(qū)歷下辦理處。帳號(hào)：__________________。
法定代表人姓名：_________職務(wù)：_________。
被告單位(全稱)： ______市職工教育培訓(xùn)中心。
地址：________市_______ -______路________號(hào)。
事由：建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛。
事實(shí)和理由：
______年______月______日， ______縣建筑工程總公司______公司(原告，以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓(xùn)中心(被告，以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》，標(biāo)的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標(biāo)形式，也工包材料”。承包額為495125、 74元。開工日期定為______年______月______日；竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后，乙方按時(shí)將設(shè)備機(jī)具等運(yùn)進(jìn)工地，但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關(guān)單位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達(dá)一百七十七天之內(nèi)，由于甲方的原因，造成乙方開進(jìn)工地的70余名職工無活可干，機(jī)具設(shè)備長期雙里無用，給乙方經(jīng)濟(jì)上造成損失達(dá)8059、73元。甲方雖然承擔(dān)了 25611、43元的誤工費(fèi)，但尚有57979、 30元到今有承擔(dān)賠償損失的責(zé)任。
兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方簽訂教學(xué)樓工程的施工合同書(附原印件)。教學(xué)樓工程于 ______年______月______日完工。三幢樓均經(jīng) ______市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗(yàn)合格交付被告使用。
工程結(jié)算書經(jīng)甲、乙雙方審定后，交______市建設(shè)銀行校準(zhǔn)定這雜，雙方無任何爭議。甲方應(yīng)依合同書之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793、06元。
從______年元月開始，甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達(dá)成協(xié)議，乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項(xiàng)零建工程。但價(jià)值 174551、 87元的工租款至今不與乙方結(jié)算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工資長期不能支付，被迫于______年______月底撤離甲方工地。
為了收回甲方拖欠的工程款，乙方組織專人多次與甲方交涉。開始，甲方以工程資料不全為由予以推拖，乙方只得將自己的全部資料復(fù)印交給甲方。后來，甲方又以有關(guān)建材差價(jià)不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學(xué)樓所拖欠的工程款，并推而廣之，拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結(jié)算。
綜上所述，甲方違反合同書的約定，單方面地推翻合同書規(guī)定的有關(guān)條款，無理拖欠乙方工程款 給乙方造成了很大的經(jīng)濟(jì)損失?！睹穹ㄍ〞r(shí)》第一百零六條規(guī)定：“公民、法人違反合同或者不履行其他義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任。”《經(jīng)濟(jì)合同法》第三十九條第二項(xiàng)一至五款和(建筑安裝工程承包合同條例》第十三條第二項(xiàng)一至五欲規(guī)定：未能按照承包合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的貴任，除竣工日期得以順延外，還應(yīng)賠償承包方因此發(fā)生的實(shí)際損失；不按合同規(guī)定撥付工程款；按銀行有關(guān)逾期付款辦法或“工程價(jià)款結(jié)算辦法”的有關(guān)規(guī)定處理。
訴訟請(qǐng)求：
責(zé)令甲方償付工程款和賠樓乙方經(jīng)濟(jì)損失：
(一)付清宿舍樓、教學(xué)樓拖欠款21793、08元；
(二) 結(jié)算零建工程款：174551、 87元減去甲方墊付的材料款66913、30元，應(yīng)付給乙方工程款10768、57元；
(三)賠償乙方的經(jīng)濟(jì)損失：______年至______年度拖欠款的滯納金54595、 88 ig；______年______月至______月設(shè)備閑置費(fèi)57979、 30元
以上三項(xiàng)合計(jì)，共242006、83元。
此致
______市______區(qū)人民法院
起訴單位：______縣建筑工程總公司
__________公司(蓋章)
_________年_________月________日
附：
1、本狀副本1份；
2、書證28件。
二、起訴狀的注意事項(xiàng)
起訴狀由三部分組成，第一部分，原告名稱，住址，聯(lián)系方式，被告名稱，住址，聯(lián)系方式。
第二部分是訴訟請(qǐng)求，工程款案件一般是判令被告支付工程款多少元，并且從什么日期開始支付逾期利息或違約金，本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)，
第三部分主要是事實(shí)和理由，簡明扼要說明什么時(shí)間簽訂了什么合同，原告具體完成了施工并且工程是否已經(jīng)竣工驗(yàn)收，是否投入使用，截止起訴拖欠多少工程款。因?yàn)楸桓鏇]有支付，所以起訴到法院。
三、工程欠款的社會(huì)危害
1、影響建筑企業(yè)的生存與發(fā)展；
建筑施工企業(yè)本來就是一個(gè)勞動(dòng)密集型的微利企業(yè)，在沒有改革以前，我國建筑企業(yè)的法定利潤只有2、5％到3％左右，進(jìn)入市場后隨著競爭的加劇，企業(yè)之間競相壓價(jià)，本已是步履為艱，加上拖欠工程款，更是苦不堪言；
2、影響整個(gè)建筑市場不能正常運(yùn)行；
3、給工程質(zhì)量和安全留下了隱患。
由于資金上的拮據(jù)，一些施工企業(yè)不得不在材料、工藝上下功夫，甚至建筑工人的一些必備安全措施也得不到保證；第四是影響社會(huì)的穩(wěn)定。造成工程款被拖欠的原因是多方面的，首當(dāng)其沖的是政府投資的項(xiàng)目。有些地方政府為了搞形象工程，沒有錢硬上馬，叫施工企業(yè)帶資、墊資，但卻無力歸還。據(jù)前不久對(duì)7個(gè)城市和12家大中型建筑企業(yè)拖欠工程款的情況統(tǒng)計(jì)顯示，截至2001年底，7個(gè)城市拖欠工程款達(dá)471.724億元，其中政府工程拖欠工程款占13.36％；12家大中型建筑企業(yè)被拖欠工程款97.91億元，其中政府工程拖欠工程款占47.78％。第二種情況是盲目上馬，決策失誤。投資方?jīng)]有進(jìn)行可行性研究，項(xiàng)目決策失誤，資金不能回籠，造成拖欠。第三種是不按基建程序辦事，搞“三邊”工程，導(dǎo)致拖欠。第四種就是惡意拖欠。此外，也有少數(shù)是施工企業(yè)因合同不清及質(zhì)量和工期上有糾紛造成拖欠。