工程都會(huì)由發(fā)包方采取不同的方式發(fā)包給其他工程公司，承包方在承包工程之前需要與發(fā)包方簽訂合同，如果雙方當(dāng)事人在合同履行的過程中違約，需要支付相應(yīng)的違約金，那么工程承包合同糾紛違約金規(guī)定是怎樣的呢？
一、工程承包合同糾紛違約金規(guī)定
《合同法》第一百一十四條 當(dāng)事人可以約定一方違約時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法。約定的違約金低于造成的損失的，當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以適當(dāng)減少。當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)。
二、工程承包合同違約情況有哪些？
在建設(shè)工程施工承包合同中，發(fā)包人的主要義務(wù)包括做好施工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作、為施工人提供必要的現(xiàn)場(chǎng)條件和配合承包人的工作、按照合同規(guī)定向施工人支付工程價(jià)款、進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查、組織竣工驗(yàn)收和竣工結(jié)算等。
如果合同約定由發(fā)包人提供場(chǎng)地、技術(shù)資料，而發(fā)包人未按約定的時(shí)間和要求提供這些條件，或發(fā)包人未按約定支付工程款，發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。在這里發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任的方式是賠償損失，承包人有權(quán)要求工期和費(fèi)用索賠。
三、工程承包合同糾紛的解決
１、建設(shè)工程施工合同中約定的獎(jiǎng)罰條件違法公平、有償?shù)幕驹瓌t，顯示公平的，應(yīng)予撤銷。
２、雙方當(dāng)事人在合同中約定的建筑工程造價(jià)條款，合法有效。
３、工程質(zhì)量存在問題，建設(shè)方超過訴訟時(shí)效起訴的，人民法院不予支持。有觀點(diǎn)認(rèn)為，就建設(shè)工程質(zhì)量瑕疵發(fā)生的修補(bǔ)請(qǐng)求權(quán)、損害賠償請(qǐng)求權(quán)等應(yīng)適用《民法通則》第１３５條規(guī)定的２年普通時(shí)效。如《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)定》第２４條規(guī)定。
４、發(fā)現(xiàn)承包人聘用的管理及施工人員達(dá)不到資質(zhì)，發(fā)包人有權(quán)單方解除合同，但對(duì)承包人已完成的經(jīng)驗(yàn)收合格的工程，應(yīng)適當(dāng)補(bǔ)償提前終止合同的損失。
５、代建單位遲延交房時(shí)間已超出了設(shè)計(jì)變更可以適當(dāng)延期的合理期限，構(gòu)成違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。受托方要免除自己的遲延交房的違約責(zé)任就必須舉證證明遲延是由委托方設(shè)計(jì)變更造成的，但是設(shè)計(jì)變更所造成的遲延必須在合理的范圍內(nèi)。
６、發(fā)包人提前使用未經(jīng)驗(yàn)收建設(shè)工程的，出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)自行承擔(dān)責(zé)任。但是承包人應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)對(duì)地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔(dān)民事責(zé)任。